Договор за дизайн

ДОГОВОР дизайнерских услуг


ДОГОВОР на оказание дизайнерских услуг г. Самара «__» ________ 2016 г. Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455 выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г.

Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт серии ________________ __________________________________________________________ _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при создании интерьера (п.

3.3), а также полного авторского сопровождения проекта. 1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1.

Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей ( тысячи рублей 00 копеек) и оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора. 2.2. Оплата по Договору производится в два этапа: I этап – авансом в размере рублей ( рублей 00 копеек) в день заключения настоящего Договора и II этап — рублей ( тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех проектных работ. В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору. 3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя: 3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0), указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме: 1.

Об мерочный план (план расположения стен с размерами) 2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок) 3. План расстановки мебели с экспликацией помещений 4.

План пола с покрытием (привязки по полу) 5. План размещения теплого пола (если необходимо) 6. План потолка с покрытием (привязки по потолку) 7.

План потолка с расстановкой и привязкой освещения. 8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов. 10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров. 11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами) 13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо) 14. Полный пакет визуализации интерьера 15.

Ведомость чертежей. 16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно) 17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений, и площадей) Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора). 3.4. Обязанности Заказчика 3.4.1.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения работ по настоящему Договору. 3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные последним затраты. 3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в полном объеме стоимость работ по настоящему Договору. 4. Ответственность сторон 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 5. Срок действия договора 5.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается. 5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком) 5.3.
5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком) 5.3. Сроки по видам работ: 1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного согласования заказчиком) 2.

Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного согласования заказчиком) 3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней.

(может уменьшиться в зависимости от сложности объекта) 6. Особые условия 6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме. 6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются сторонами. 6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Подписи сторон. Исполнитель: ___________________________ (Ф.И.О.) _____________________________________ (подпись) М.П.

«___» _____________ 2016г. Заказчик: _________________________ (Ф.И.О.) _____________________________________ (подпись) М.П.

«___» _______________ 2016 г.

Образец договора дизайна

Договор №_____ на разработку дизайн – проекта интерьера г. Красноярск «__» ________ 201_ года Полатовский Сергей Николаевич, паспорт 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г., именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Управляющий «Студией Современного Ремонта» — индивидуальный предприниматель Кулешов Игорь Викторович, действующий на основании Свидетельства 24№006239146, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: Термины и определения Для целей настоящего Договора, указанные ниже термины, будут обозначать или пониматься следующим образом: Дизайн-проект — комплекс услуг, описанных в п.2.3 Договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.

Концептуальное решение — это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения. Эскиз дизайн-проекта — цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта концептуального решения, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация — все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).

Планировочные решения — варианты перепланировки помещения. Документация — планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация. Цена договора — сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект.

Акт — акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию. Задание на дизайн-проект-письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по установленной форме (Приложением №1 к Договору), в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Исполнителем). В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком (п.1.

ст. 759 ГК РФ). 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (квартиры), общей площадью 110,58 кв. м., находящегося по адресу: г.Красноярск, ул ул.

Вильского, д.18 «а» – кв.7 1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору), составом дизайн-проекта (Приложение №2 к Договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение №3 к Договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору). 1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, 3,4 настоящего договора, выполняются на основании дополнительных соглашений к Договору.

2. Сроки и порядок выполнения работ 2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса со­гласно п. 3.5.1 настоящего договора. 2.2. Срок выполнения дизайн-проекта/ эскизного проекта (нужное подчеркнуть): ___( ) рабочих дней. 2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг: 2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.
2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг: 2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений. 2.3.2. Разработка эскиза дизайн-проекта.

2.3.3. Разработка проектной документации к дизайн-проекту. 2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с Заказчиком.

2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в заранее (за 1 день) согласованное Сторонами время. 2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. настоящего договора. 2.7. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 3.2. Указанная в п.

3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору). 3.4. Договорной ценой не учтены расходы, связанные со стоимостью услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.5. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта. 3.5.2. В день утверждения эскиза дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.

3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель передает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложению№ 2 к настоящему Договору.

4. Обязательства Сторон 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2,3,4 к Договору. 4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора. 4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. 4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме. 4.4. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.5. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика. 4.6. Заказчик обязуется: 4.6.1.

Передать Исполнителю до начала работ план помещения (выкопировку из технического паспорта/строительного проекта).

4.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором. 4.6.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-про­екта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.
4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-про­екта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком. 4.7. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

4.8. Заказчик обязан предупредить письменно Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ 5.1.

Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ. 5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2 (Двух) экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта сдачи–приемки работ. 5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п.

3.5Договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора. 7. Форс–мажор 7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п. 7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненад­лежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоя­тельств. 7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (Тридцать) дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора 8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты. 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

При расторжении настоящего Договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы. 8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно: — не приступил к работам в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком; — не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.

8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора. 8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора: — нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего Договора; — неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п.

4.6 настоящего Договора; — отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвер­жденной документально, по указанному в настоящем Договоре адресу в течение 15 (Пятнадцати) дней.

9. Общие условия 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора. 9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Техническое задание на разработку дизайн — проекта. Приложение № 2 – Состав дизайн — проекта.

Приложение № 3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта.

Приложение № 4 – График выполнения работ. 10. Местонахождение и реквизиты Сторон Заказчик: Полатовский Сергей Николаевич Паспорт: 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г. Место регистрации: Адрес: 660018, г.Красноярск, ул./пер.Вильского, д.18 «а» — кв.7 Телефон +7(963) 891-92-73 e-mail: _________________ Подрядчик: «Студия Современного Ремонта» ИП Кулешов Игорь Викторович ИНН 246001117927 ОГРН 313246829800104 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) БИК 048142744 Корр./счет 30101810700000000744 Счет для зачисления: Расч./счет 40802810514120000146 Телефон +7(391) 21-999-49 e-mail: _________________ ____________________ / С.Н.

Место регистрации: Адрес: 660018, г.Красноярск, ул./пер.Вильского, д.18 «а» — кв.7 Телефон +7(963) 891-92-73 e-mail: _________________ Подрядчик: «Студия Современного Ремонта» ИП Кулешов Игорь Викторович ИНН 246001117927 ОГРН 313246829800104 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) БИК 048142744 Корр./счет 30101810700000000744 Счет для зачисления: Расч./счет 40802810514120000146 Телефон +7(391) 21-999-49 e-mail: _________________ ____________________ / С.Н.

Полатовский / ____________________ / И.В. Кулешов / м.п.

Образец договора на разработку дизайн-проекта от ООО «Поларис»

ДОГОВОР № 00/00/00 НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА г.

Москва » » 2017 года Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________ 1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3). 2. Сроки выполнения работ 2.1.

Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора. 2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п.

4.3.1 настоящего Договора. 2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.

2.1. настоящего Договора. 2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок. 2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей. при площади помещения равной ______________________________________________ м2.

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м2, для помещений площадью более 70м2.

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2). 3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки. 3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2. 3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет. 4. Права и обязанности Сторон 4.1.

Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику. 4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. 4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется: 4.3.1.

Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: • план помещения • план БТИ 4.3.2.

Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором. 4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1.

Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору. 4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору. 4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ. 5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн — проектом.

6. Изменение условий реализации проекта 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки. 6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права 8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель. 8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель. 8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г.

№ 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель. 8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

9. Общие условия 9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами.

При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны. 9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Задание на проектирование. Приложение № 2 — График выполнения работ.

Приложение № 3 — Техническое задание.

10. Сроки действия договора. 10.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами. 10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон «Заказчик» Ф.И.О: ______________________ Адрес регистрации: _____________ _______________________________ _______________________________ Паспорт №: ____________________ Серия: _________________________ Выдан: ________________________ _______________________________ Дата выдачи: ___________________ 12. Подписи Сторон «Заказчик» /____________/ ____________________.

«Исполнитель» ООО «Поларис» Юридический адрес: 115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская, дом 4, офис 503 ОГРН ___1147746769433__________ ИНН/ КПП __7725834415/772501001 ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва р/сч __40702810700000031534______ к/сч __30101810400000000555______ БИК__044525555_________________ «Исполнитель» Генеральный директор /____________/ ____________________.

Приложение № 1 к Договору №___ от «__» ___________ 2017 года ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Содержание материалов, передаваемых Заказчику: 1. Общие данные 2. Обмерный чертеж 3.

План демонтажа конструкций 4. План монтажа конструкций 5. План помещений после перепланировки 6.

План расстановки мебели и оборудования 7. План потолков (с указанием отметок и узлами) 8.

План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров) 9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов) 10.

План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов) 11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников) 12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов 13.

Схема расположения выводов водоснабжения и канализации 14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования 15.

Схема маркировки разверток 16.

Развертки стен 17. План с маркировкой дверей 18. Спецификация дверей 19. План маркировки подоконников 20.

Ведомость отделки помещений (материалы) 21. Ведомость осветительных приборов 22. Ведомость розеток и выключателей 23.

Необходимые узлы сложных конструкций 24. Визуализация помещений 25. Смета на дизайн проект Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику: Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре. Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

«Заказчик» /____________/ ____________________. «Исполнитель» Генеральный директор /____________/ ____________________.

Приложение № 2 к Договору №___ от «__» ___________ 2017 года ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1 этап — 10 рабочих дней:

  1. Эскиз планировки.
  2. Обмерный чертеж с указанием инженерных коммуникаций.

2 этап — 15 рабочих дней:

  1. Визуализация помещений по выбранному варианту планировки.

3 этап — 10 рабочих дней:

  1. Разработка рабочей документации

4 этап — 2 рабочих дня:

  1. Изготовления комплектов чертежей дизайн проекта на бумажном носителе

Примечание: В сроки работ по этапам проектирования не входит время, потраченное Заказчиком на принятие решений после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения, что указано в п. 4.3.6. настоящего Договора. «Заказчик» /____________/ ____________________.

«Исполнитель» Генеральный директор /____________/ ____________________.

Как составить договор

В интернете можно найти примеры договоров, по которым можно работать.

Но перед этим нужно обязательно скорректировать договор под себя.

Важно не выкинуть нужное и не оставить лишнего.По закону стороны свободны в заключении договора.

Вы можете составить его на простом языке, а не на ломаном юридическом, законом это не запрещено.

Однако суды и нотариусы привыкли к штампам. А если ошибиться в терминах договора, то весь договор или его часть могут признать недействительными. Поэтому слишком фамильярный и составленный в разговорном стиле договор может оказаться бесполезным.

Поэтому самый безопасный вариант — договор, составленный юристом.Договор должен быть составлен в письменной форме за подписью клиента и исполнителя, если клиент — юрлицо или стоимость вашей работы выше 10 000 рублей.

Если стоимость ниже, договор можно заключить устно.

Также можно составить договор электронно, но на суде потребуются доказательства того, что клиент этот договор принял и подписал.Мы составили стандартный договор на разработку сайта, в котором учли все необходимые условия, чтобы вам было проще избежать риски, с которыми столкнулся Паша.

Этот договор вы легко переделаете под договор на написание статьи или создание логотипа.Разберем на примере, что должно быть написано в договоре и зачем.

В разделе «Термины» объясняем только то, что может быть непонятно судье.

В случае с сайтами и работой в интернете таких терминов может быть многоВ разделе «Термины» объясняем только то, что может быть непонятно судье. В случае с сайтами и работой в интернете таких терминов может быть много.В договоре обязательно должны быть существенные условия: кто что должен делать, когда и на каких условиях.

Без этого договор недействительный.Порядок сдачи-приемки работ, пункты о конфиденциальности, форс-мажоре, взаимной ответственности не обязательны, но без них вы рискуете проиграть в конфликтной ситуации. Лучше учесть в договоре все, чтобы избежать непонимания.

Здесь укажите важные для вас обязательства клиента. Например, что вы должны получить текст и логотипы в вектореОбязательно указать два срока: когда работа начинается и заканчивается.

Определите, какие работы и в какие сроки вы должны выполнить и что должно получиться в итоге. Проще всего это прописать в техническом заданииВ пункте 4.2 укажите важные для вас обязательства клиента.

Например, что вы должны получить текст и логотипы в векторе.Обязательно указать два срока: когда работа начинается и заканчивается.Определите, какие работы и в какие сроки вы должны выполнить и что должно получиться в итоге.

Проще всего это прописать в техническом задании.Обязательно включите в договор точную сумму вашего вознаграждения и порядок его выплаты. В нашем договоре исполнитель — частное лицо, поэтому заказчик платит за него налоги и взносы.Пропишите в договоре пункт об одностороннем подписании акта сдачи-приемки: если нет замечаний в течении пяти дней — работа принята. К вам не должно быть никаких претензий.

Проще указать в договоре конечную сумму после вычета налога.

Договор, в котором прописано вознаграждение без НДФЛ, — незаконный. Это сказано Если заказчик не принимает работу, придется исправлять.

Чтобы клиент не злоупотреблял правом на замечания, предусмотрите в договоре оплату дополнительного времениЭтот пункт защитит вас, если клиент решит написать на вас кляузу в Фейсбуке с упоминанием, сколько он вам заплатил

Здесь пропишите санкции за нарушение договораПункт про неустойку — это ваша подстраховка от нарушений договораВажно, чтобы нарушения заказчика не повлияли на вашу работу и не потратили ваше время.

Клиент должен платить вам, если сроки переносятся по его винеЕсли после запуска сайта к заказчику придут с иском, что он украл логотип другой фирмы, пусть сам разбираетсяВключите в договор пункт про досудебный порядок разрешения споров.

В арбитражных судах он обязателен.

Любой спор лучше решить путем переговоров. Суд — это дорого и долгоПункт про выбор суда нужен, чтобы дела рассматривались в удобном для вас судеПропишите в договоре ваше право указать свою подпись и включить результат работы в портфолио

По закону в договоре должны быть сведения, которые позволяют точно идентифицировать его стороны.

Иначе договор будет считаться незаключенным. Поэтому как можно подробнее распишите информацию о себе: ФИО, паспорт, дату и место рождения.

Чтобы было понятно, что это именно вы, а не ваш тезка и что деньги за работу причитаются вамИНН и СНИЛС понадобятся бухгалтерии клиента, чтобы заплатить за вас налог и взносыРеквизиты тоже лучше писать подробно — для отчетности бухгалтерииПроще указать в договоре конечную сумму после вычета налога. Договор, в котором прописано вознаграждение без НДФЛ, — незаконный.

Это сказано Если заказчик не принимает работу, придется исправлять. Чтобы клиент не злоупотреблял правом на замечания, предусмотрите в договоре оплату дополнительного времени.Пункт 8.4 защитит вас, если клиент решит написать на вас кляузу в Фейсбуке с упоминанием, сколько он вам заплатил.В пункте 9 пропишите санкции за нарушение договора.Пункт про неустойку — это ваша подстраховка от нарушений договора.

Важно, чтобы нарушения заказчика не повлияли на вашу работу и не потратили ваше время.

Клиент должен платить вам, если сроки переносятся по его вине.Если после запуска сайта к заказчику придут с иском, что он украл логотип другой фирмы, пусть сам разбирается.Включите в договор пункт про досудебный порядок разрешения споров. В арбитражных судах он обязателен. Любой спор лучше решить путем переговоров.

Суд — это дорого и долго.Пункт про выбор суда нужен, чтобы дела рассматривались в удобном для вас суде.Пропишите в договоре ваше право указать свою подпись и включить результат работы в портфолио.По закону в договоре должны быть сведения, которые позволяют точно идентифицировать его стороны. Иначе договор будет считаться незаключенным. Поэтому как можно подробнее распишите информацию о себе: ФИО, паспорт, дату и место рождения.

Чтобы было понятно, что это именно вы, а не ваш тезка и что деньги за работу причитаются вам.ИНН и СНИЛС понадобятся бухгалтерии клиента, чтобы заплатить за вас налог и взносы. Реквизиты тоже лучше писать подробно — для отчетности бухгалтерии.В договоре мы написали, что работаем по техзаданию. Поэтому оно обязательно должно быть приложено.

Полезно объяснить, зачем оно нужно — в первую очередь заказчикуПонимание задачи нужно в первую очередь для переговоров с клиентом.

Здесь формулируем пользу от сайта для бизнеса. Если клиент скажет, что хочет всё в золоте, можно будет обсуждать эти пожелания с точки зрения задачи для бизнеса, а не его вкусов

Если вам платят поэтапно, сделайте таблицу этапов со сроками и результатами работыДля сложной проектной работы лучше учесть в этапах и время согласования с клиентом

Важно прописать, в каком формате вы отдаете результат. Так клиент не потребует у вас внедрение макетов или программирование интернет-магазина, хотя заплатил только за дизайнЭто чтобы клиент не потребовал, чтобы сайт работал на его смарт-часах и смарт-холодильникеНет, английской версии не будетПолезно объяснить, зачем нужно техническое задание — в первую очередь заказчику.Понимание задачи нужно в первую очередь для переговоров с клиентом.

В пункте 2 ТЗ формулируем пользу от сайта для бизнеса.

Если клиент скажет, что хочет всё в золоте, можно будет обсуждать эти пожелания с точки зрения задачи для бизнеса, а не его вкусов.Если вам платят поэтапно, сделайте таблицу этапов со сроками и результатами работы.

Для сложной проектной работы лучше учесть в этапах и время согласования с клиентом.Важно прописать, в каком формате вы отдаете результат.

Так клиент не потребует у вас внедрение макетов или программирование интернет-магазина, хотя заплатил только за дизайн.Пункт 4.2 нужен, чтобы клиент не потребовал, чтобы сайт работал на его смарт-часах и смарт-холодильнике.Нет, английской версии не будет (пункт 4.3).По завершении работ не забудьте заключить и подписать акт сдачи-приемки.

Он будет служить доказательством, что ваши обязательства по договору выполнены. Если заданий будет несколько, то вам придется заключать с клиентом дополнительные техзадания и акты сдачи-приемки.После оформления правильного договора с заказчиком у вас на руках должно быть как минимум три подписанных документа: договор, техзадание и акт сдачи-приемки.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 10.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ. 10.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

10.5. Любые официальные уведомления, документы или иная переписка между Сторонами в связи с настоящим Договором считаются соответствующим образом посланными/представленными и имеющими юридическую силу, если отправлены по электронной почте. Время отправки уведомлений, сообщений, документов Сторонами друг другу фиксируется Исполнителем и является основанием для продления срока выполнения работ по договору в соответствии с п.2.6.